Všeobecné obchodné podmienky
I/33 Náchod-obchvat
I. Všeobecné ustanovenia
1)Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy (alebo objednávky) a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú v zmluve (objednávke) niektoré podmienky odlišne.
2)Zmeny, doplnenia a dodatky týchto VOP aj uzatvorenej zmluvy (objednávky) vyžadujú písomnú dohodu oboch strán, inak sú neplatné.
3)Neplatnosť jednotlivých bodov VOP nespôsobuje neplatnosť a neúčinnosť zostávajúcich ustanovení.
II. Stavba a základné definície
1)Tieto VOP sa týkajú stavby „I/33 Náchod - obchvat“. Pokiaľ sa vo VOP používa termín Stavba, myslí sa tým stavba „I/33 Náchod – obchvat“.
2)Investorom Stavby je Ředitelství silnic a dálnic, s.p., IČ: 65993390, so sídlom Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00, Praha 4.
3)Objednávateľom je Marti a.s., IČ: 44802030, DIČ: 2022842921, so sídlom K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová, Slovenská Republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 10695/L, konajúca na území Českej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky Marti a.s. – organizační složka ČR, IČ: 290 32 342, DIČ: CZ290 32 342, so sídlom Lomnického 1705/9, Nusle, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel A, vložka 70916.
4)Dielom sa rozumie dodávka tovaru, služby alebo stavebné práce vykonávané pre Objednávateľa na základe zmluvy alebo objednávky.
5)Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva zriaďovateľa a vedúci organizačnej zložky, e-mail: miroslav.zak@martias.sk Ing. Viera Palanová, podpredsedníčka predstavenstva zriaďovateľa, e-mail: viera.palanova@martias.sk Ing. Vít Pastrňák, riaditeľ Marti CZ, e-mail: vit.pastrnak@martias.sk
6)Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach technických: Ing. Michal Maričák – manažér stavby, mob.: + 421 915 967 700, e-mail: michal.maricak@martias.sk,
7)Zmluvná Dokumentácia Stavby, ďalej tiež len „SDS“ zahŕňa podmienky Investora Stavby na realizáciu Stavby. SDS je tvorená týmito verejne dostupnými dokumentmi:
a)Zadávacie podmienky verejnej zákazky (vrátane vysvetlení Investora Stavby z doby prebiehajúcej verejnej zákazky na Stavbu) na stavebné práce „I/33 Náchod - obchvat“, ktoré sú dostupné na www adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam- profilu-zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/711131
b)Obchodné podmienky, t. j. Všeobecné zmluvné podmienky pre výstavbu pozemných a inžinierskych stavieb projektovaných objednávateľom (FIDIC RED BOOK, prvé vydanie), v znení Osobitných zmluvných podmienok vydaných Investorom Stavby pre stavbu I/33 Náchod - obchvat (ďalej len „OP“) pozri https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu- zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/711131
c)Dokument „Príloha k ponuke“, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Investorom - pozri https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32279808?backlink=rhh5q
d)Technické podmienky – platné ČSN, TKP, ZTKP, PPK PLO pozri https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu- zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/711131
e)Dokumentácia na uskutočnenie Stavby (PDPS) vypracovaná spoločnosťou „Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP“, so sídlom Pod Pekárnami 878/2, 190 00Praha 9 (spoločníci: Satra, spol. s r.o., so sídlom Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 IČO: 185 84 209, AFRY CZ s.r.o., so sídlom Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, AF-Infrastructure AB, so sídlom Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédske kráľovstvo, IČO: 556185-2013, SAGASTA s.r.o., so sídlom Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555, 4roads s.r.o., so sídlom Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO: 06327354, Pontex spol. s r.o., so sídlom Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČO: 40763439), zákazkové číslo: 1930/21-450, z 02/2023 pozri https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/711131
f)Prieskumy a diagnostiky, predpisy PPK (Požiadavky na vyhotovenie a kvalitu), nájomné zmluvy, súvisiaca dokumentácia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a osôb, územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre Stavbu „I/33 Náchod - obchvat " – pozri https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003026/zakazka/711131
III. Podmienky spolupráce
1)Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom zmluvy (respektíve pred podaním svojej ponuky alebo pred akceptáciou objednávky Objednávateľa) podrobne oboznámil s obsahom SDS. Zhotoviteľ dokumenty SDS preštudoval, odborne všetky dokumenty SDS posúdil a nezistil v nich žiadne rozpory ani nedostatky brániace riadnemu zhotoveniu Diela, pričom platí, že vada v podkladoch, ktorú mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti, nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela ani na povinnosť Zhotoviteľa zhotoviť celé Dielo.
2)Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že disponuje dostatkom skúseností, má spoľahlivo zaistený dostatok financií aj celkových kapacít na včasné a riadne zhotovenie Diela. Ak sa ktorékoľvek vyššie uvedené vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže ako nepravdivé, potom je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
3)Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že (i) nemá žiadne neuhradené daňové dlhy po lehote splatnosti, ktoré by správcu dane oprávňovali na vykonanie krokov na ich vymáhanie, (ii) uzavretím tejto zmluvy neporušuje žiadnu svoju zmluvnú alebo zákonnú povinnosť, (iii) nie je proti nemu vedené súdne konanie, ktoré by mohlo zmariť alebo sťažiť realizáciu Diela, (iv) nie je založený právny dôvod na relatívnu neúčinnosť tejto zmluvy ako právneho úkonu podľa ustanovení OZ alebo insolvenčného zákona, (v) nie je v úpadku, úpadok mu nehrozí, (vi) nie je na neho podaný insolvenčný návrh ani začatá exekúcia alebo iný výkon rozhodnutia, (vii) nie je si takisto vedomý akýchkoľvek skutočností, pre ktoré by bolo možné voči nemu opísané konania začať, (viii) neurobil a neurobí žiadny úkon, na základe ktorého by sa vyššie uvedené vyhlásenia mohli stať ku ktorémukoľvek dňu nepravdivé alebo hrubo skreslené. Ak sa ktorékoľvek z vyhlásení podľa tohto odseku ukáže ako nepravdivé, a to aj ak sa tak stane kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy, potom je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy / objednávky odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
4)Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy (objednávky) riadne a včas, v súlade so všetkými právnymi predpismi, ČSN, TKP, ZTKP a ďalšími českými technickými normami, ktoré sa vzťahujú na materiály a činnosti vykonávané podľa uzatvorenej zmluvy (a to aj v prípade, že technické normy nie sú samy osebe právne záväzné). Dodávateľ sa ďalej zaväzuje plniť predmet zmluvy (objednávky) v súlade s rozhodnutiami správnych orgánov vzťahujúcimi sa na Stavbu (najmä stavebné povolenie, stanoviská alebo opatrenia orgánov verejnej správy). Dodávateľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa a zároveň postupovať výhradne podľa požiadaviek Investora Stavby obsiahnutých v SDS. Ak Investor Stavby vydal akékoľvek predpisy pre bližší postup výstavby, zaväzuje sa Dodávateľ s týmito predpismi oboznámiť a riadiť sa nimi. Ak Investor Stavby stanovil akékoľvek požiadavky na materiál alebo použité technológie, zaväzuje sa Dodávateľ plniť predmet zmluvy v súlade s týmito požiadavkami Investora Stavby. Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že jeho ponuka na plnenie zahŕňa iba materiály a technológie, ktoré sú v súlade s požiadavkami Investora Stavby.
5)Dodávateľ si je vedomý skutočnosti, že v prípade omeškania s plnením diela I/33 Náchod – obchvat alebo v prípade chybného plnenia diela I/33 Náchod – obchvat môže Investor Stavby uplatniť zmluvné pokuty a iné sankcie voči Objednávateľovi v súlade s SDS. Ak vznikne Objednávateľovi z dôvodu neskorého či chybného plnenia Dodávateľa akákoľvek škoda, zaväzuje sa Dodávateľ takúto škodu v plnej výške uhradiť.
6)Dodávateľ sa pred podpisom zmluvy (respektíve pred podpisom svojej ponuky alebo pred akceptáciou objednávky Objednávateľa) podrobne oboznámil s množstvom uvedeným vo výkazoch výmer a v projektovej dokumentácii podľa PDPS, príp. RDS a v ďalších dokumentoch SDS, skontroloval všetky tu uvedené údaje a vyhlasuje, že v nich nenašiel žiadne chyby ani nedostatky. Dodávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade prác navyše si bude môcť tieto práce nárokovať, len pokiaľ budú odsúhlasené zástupcom Investora Stavby (napr. chyba v položkovom rozpočte).
7)Dodávateľ podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že technológia postupu výstavby je zrejmá a do svojej ponukovej ceny zahrnul aj zvýšenú mobilizáciu svojho personálu potrebnú na vykonanie predmetu zmluvy.
8)Dodávateľ je povinný plniť predmet zmluvy výhradne vlastnými kapacitami (bez subdodávok), pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.
9)Dodávateľ je povinný plniť predmet zmluvy v nepretržitej prevádzke (7 dní v týždni, 24 h denne), pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.
10)Dodávateľ (ako veriteľ) a Objednávateľ (ako dlžník) týmto dojednávajú, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi súvisiacu s plnením podľa uzatvorenej zmluvy na tretiu osobu alebo zriadiť záložné právo v prospech tretej osoby k takejto pohľadávke alebo použiť takúto pohľadávku na účel zabezpečenia svojich záväzkov voči tretej osobe, či už bezodplatne, alebo za odplatu. Dodávateľ ďalej nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi, proti pohľadávkam, ktoré má voči nemu Objednávateľ. Pre prípad porušenia týchto povinností dojednávajú Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (vrátane DPH) za každé čiastkové porušenie uvedených povinností, ktorú je povinný zaplatiť Dodávateľ Objednávateľovi. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo Objednávateľa požadovať náhradu škody jemu vzniknutej porušením uvedených záväzkov Dodávateľa, pričom zmluvná pokuta prijatá Objednávateľom sa na náhradu škody nezapočítava v tom zmysle, že Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody v plnej výške. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
11)Dodávateľ vyhlasuje a podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že pri výkone svojej činnosti neumožňuje výkon nelegálnej práce v zmysle § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v znení neskorších predpisov. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Dodávateľ (prípadne jeho subdodávatelia) umožňuje výkon nelegálnej práce, je Objednávateľ oprávnený voči Dodávateľovi uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.000,- Kč za každý takýto prípad. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
12)Dodávateľ vyhlasuje a podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že žiadnym spôsobom neporušuje, porušovanie priamo ani nepriamo nevyžaduje, neobchádza a ani sa nepodieľa na obchádzaní zákazov, príkazov a obmedzení vyplývajúcich z medzinárodných sankcií (a to najmä medzinárodných sankcií smerujúcich voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine) tak, ako sú tieto definované v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v znení neskorších predpisov, a zaväzuje sa tieto zákazy, príkazy a obmedzenia vyplývajúce z medzinárodných sankcií neustále striktne dodržiavať. Dodávateľ súčasne vyhlasuje, že ani žiadny zo subjektov, ktoré má v úmysle využiť pri plnení Zmluvy, nie je osobou, na ktorú by sa vzťahovali medzinárodné sankcie podľa právnych predpisov a rozhodnutí, ktorými je Česká republika viazaná. V prípade, že sa vyhlásenie Dodávateľa uvedené v tomto odseku stane z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek počas existencie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hoci aj len čiastočne, nepravdivým, nesprávnym alebo aj inak nezodpovedajúcim skutočnosti, je o tom Dodávateľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť Objednávateľa. Pokiaľ tak Dodávateľ bezodkladne neurobí, je povinný zaplatiť za to Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200.000,- Kč s tým, že Objednávateľovi zároveň s tým vzniká právo od zmluvy (objednávky) odstúpiť.
13)Dodávateľ vyhlasuje a podpisom zmluvy (respektíve podpisom svojej ponuky alebo akceptáciou objednávky Objednávateľa) potvrdzuje, že v rámci svojej činnosti pre Objednávateľa bude dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti pracovného práva, zamestnanosti a práva sociálneho zabezpečenia, najmä, že:
a)neumožní výkon závislej práce fyzickou osobou mimo pracovnoprávneho vzťahu;
b)bude vytvárať uspokojivé a bezpečné podmienky na výkon práce, vrátane vhodného ubytovania zamestnancov, ak je zabezpečované Dodávateľom;
c)bude dodržiavať pravidlá pracovného času a doby odpočinku podľa Zákonníka práce;
d)sa zaväzuje k rovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami a zdrží sa ich diskriminácie;
e)neumožní výkon práce cudzincom bez vydaného povolenia na zamestnanie alebo platného oprávnenia na pobyt na území Českej republiky, ak sú podľa zákona vyžadované, ani v rozpore s týmito povoleniami;
f)zabezpečí spravodlivé odmeňovanie zamestnancov v súlade s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a poskytnúť Objednávateľovi všetku na to potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa umožniť kontrolu dodržiavania povinností alebo poskytnúť na to potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
14)Vlastnícke právo k veciam, z ktorých je Dielo zhotovované, má Investor Stavby od doby, kedy sú tieto veci zabudované do Stavby.
15)Nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela.
16)Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy a pokyny Objednávateľa týkajúce sa BOZP, PO, OŽP – viď https://www.vinciconstruction.cz/bezpecnost-pri-praci.
IV. Cena Diela, podmienky fakturácie a zádržné
1)Zhotoviteľom ponúknutá cena za zhotovenie Diela je najvyššie prípustná a zahŕňa všetky náklady potrebné na zhotovenie Diela a súvisiace náklady s vykonaním Diela, vrátane nákladov na spracovanie všetkých prípadných dokumentov týkajúcich sa Diela. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť a úplnosť ocenenia položiek v súpise prác podľa PDPS, príp. RDS (ďalej tiež len „SP“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že zohľadnil a ocenil v jednotkových sadzbách a cenách položiek uvedených v SP všetky práce, dodávky, služby, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela podľa poskytnutej SDS, a že v rámci ocenenia každej položky uvedenej v SP do ocenenia zahrnul aj cenu všetkých prác, dodávok, služieb a práv, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie práce zodpovedajúcej príslušnej položke uvedenej v SP. Ak je výsledkom Diela akékoľvek autorské dielo, zahŕňa cena Diela aj licenciu na výkon práva duševného vlastníctva pre Objednávateľa a Investora Stavby v rozsahu stanovenom v nasledujúcich odsekoch VOP. Zhotoviteľ nemá právo požadovať zvýšenie ceny položky podľa SP o cenu prác, ktoré sú predpokladom pre vykonanie práce zodpovedajúcej príslušnej položke, ani zaplatenie ceny takých prác, dodávok a služieb, ktorých cena je alebo mala byť už v súlade s vyššie uvedeným zahrnutá v cene príslušnej položky zodpovedajúcej vykonanej práci. Všetky režijné náklady Zhotoviteľa už budú v celom rozsahu započítané do jednotkových sadzieb a cien položiek výslovne uvedených v SP, a preto Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu akýchkoľvek režijných nákladov nad rámec týchto položiek.
2)Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Objednávateľ neposkytuje na vykonanie predmetu zmluvy zálohové platby. Aplikácia ustanovenia § 2611 OZ sa vylučuje.
3)Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Objednávateľ neposkytuje valorizáciu cien za predmet zmluvy / objednávky. Zhotoviteľom ponúknuté ceny sú konečné a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto ceny dodržať po celú dobu plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 a § 2620 ods. 2 OZ.
4)Lehota splatnosti daňového dokladu – faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia na fakturačnú adresu Objednávateľa, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vyššie uvedenú lehotu splatnosti nepovažujú vzhľadom na splatnosť faktúr medzi Objednávateľom a Investorom Stavby za hrubo nespravodlivú. Fakturačnou adresou pre doručenie daňového dokladu sa rozumie e-mailová adresa faktury@martias.sk a zároveň adresa sídla Objednávateľa, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že bankový účet uvedený Zhotoviteľom v daňovom doklade, na ktorý má byť cena Diela hradená, musí byť bankovým účtom zverejneným správcom dane spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup (v zmysle ZDPH), inak je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa ust. § 109a ZDPH (zvláštny spôsob zaistenia dane).
5)Objednávateľ je oprávnený faktúru Dodávateľa odmietnuť a vrátiť Dodávateľovi, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov alebo ak bola vystavená v rozpore so zmluvou (t. j. najmä ak faktúra Dodávateľa neobsahuje povinné prílohy – Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác alebo Objednávateľom potvrdený preberací protokol alebo Objednávateľom potvrdený Dodací list). Potvrdiť za Objednávateľa súpis vykonaných prác alebo preberací protokol alebo Dodací list sú oprávnené iba osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných alebo technických (postačuje jedna z uvedených osôb).
6)Objednávateľ je oprávnený odmietnuť alebo pozdržať úhradu faktúry aj v prípade, ak Dielo nie je vykonávané v súlade so zmluvou. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Po vystavení opravenej faktúry plynie lehota splatnosti znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
7)Zmluvné strany dojednávajú zádržné, ak nebolo výslovne dohodnuté inak. Z každej mesačnej fakturovanej sumy si Objednávateľ ponechá 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (zádržné, pozastávka). Úhrada ceny Diela tak bude realizovaná až do výšky 90 % celkového objemu ceny Diela. Prvých zadržaných 5 % z ceny Diela bez DPH (prvá časť pozastávky) uhradí Objednávateľ Dodávateľovi po odstránení všetkých zistených vád a nedorobkov, ak sa Zmluvné strany dohodnú na odovzdaní Diela s drobnými vadami nebrániacimi jeho riadnemu užívaniu, a po odovzdaní Diela Investorovi Stavby (dátum odovzdania Diela Investorovi Stavby bude Dodávateľovi oznámený bezodkladne po tom, ako k tomu dôjde); táto platba bude uskutočnená do 60 (šesťdesiat) dní od doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa o uvoľnenie pozastávky doloženej protokolom o odstránení vád a nedorobkov (obsahujúci čitateľný podpis zástupcu Objednávateľa), nie však skôr ako po odovzdaní Diela Investorovi Stavby. Za vadu alebo nedorobok brániaci uhradeniu prvej časti pozastávky Dodávateľovi sa považuje aj nedodanie záverečných správ kvality/TePř/KZP a iných dokumentov Dodávateľom, ak sú súčasťou dodávky. Na odstránenie prípadných pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že lehota splatnosti podľa tohto odseku začína plynúť odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa, nie však skôr ako odo dňa odovzdania Diela Investorovi Stavby, t. j. lehota splatnosti uplynie 60. deň od doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa, nie však skôr ako 60. deň od odovzdania Diela Investorovi Stavby. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vyššie uvedenú lehotu splatnosti nepovažujú vzhľadom na splatnosť medzi Objednávateľom a Investorom Stavby za hrubo nespravodlivú. Zvyšných zadržaných 5 % ceny Diela (druhá časť pozastávky) uhradí Objednávateľ Dodávateľovi po úplnom skončení záručnej doby, a to do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa o uvoľnenie pozastávky za predpokladu, že k tomuto dátumu nebude existovať žiadny neuspokojený (reklamačný a i.) nárok týkajúci sa Diela, ktorý bol Objednávateľom riadne vznesený do dňa uplynutia záručnej lehoty. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vyššie uvedenú lehotu splatnosti nepovažujú vzhľadom na splatnosť medzi Objednávateľom a Investorom Stavby za hrubo nespravodlivú. Na odstránenie prípadných pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že lehota splatnosti podľa tohto odseku začína plynúť odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dodávateľa.
V. Vady a ich odstraňovanie
1)Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi na vykonané Dielo záruku za akosť. Záručná doba začína plynúť dňom obojstranného podpisu protokolu o úspešnom odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela Objednávateľom (tzn. okamihom protokolárneho prevzatia dokončeného Diela bez akýchkoľvek, hoci aj drobných, vád a nedorobkov). Záručná doba poskytnutá Dodávateľom končí 2 (dva) mesiace po uplynutí záručnej doby dojednanej medzi Objednávateľom a Investorom Stavby podľa podmienok v SDS.
2)Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vád a nedorobkov do 7 kalendárnych dní od doručenia písomnej reklamácie Diela Objednávateľom Dodávateľovi obsahujúcej oznámenie o výskyte vady Diela, ak nebolo dohodnuté inak. Ak Objednávateľ v ním zaslanej reklamácii neuvedie alebo ak medzi Zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak, akým spôsobom má byť vada Diela Dodávateľom vysporiadaná, potom platí, že vada má byť Dodávateľom odstránená opravou veci. Ak nebude dohodnuté inak a ak je to technicky možné, je Dodávateľ povinný vadu odstrániť v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia reklamácie, a to bez ohľadu na to, či ide o záručnú vadu alebo nie. Ak nepôjde o záručnú vadu, Dodávateľ na základe súhlasu Objednávateľa predloží na vykonané práce a spotrebovaný materiál riadnu faktúru. Ak Dodávateľ neodstráni vady vo vyššie uvedených termínoch, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- Kč za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
3)V prípade, že Dodávateľ reklamované vady, za ktoré zodpovedá, neodstráni v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú tretiu osobu. Všetky takto oprávnene vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Dodávateľ vo výške, v akej Objednávateľovi skutočne vzniknú, bez toho, aby mal Dodávateľ právo namietať voči Objednávateľovi, že ich výška nezodpovedá cene v mieste a čase obvyklej.
VI. Poistná zmluva
1)Dodávateľ je povinný pred začatím realizácie Diela uzavrieť poistnú zmluvu, ktorej predmetom bude poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví aj na majetku spôsobenú Dodávateľom Objednávateľovi a tretím osobám. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa uvedené poistenie vzťahovalo na zodpovednosť Dodávateľa za škody prípadne vzniknuté podľa uzavretej zmluvy s Objednávateľom. Celková suma poistného krytia na základe takéhoto poistenia bude dosahovať aspoň výšku požadovanú pri podaní ponuky (viď výška poistného krytia požadovaná s ohľadom na predmet plnenia vo formulári na podanie ponuky) alebo výšku uvedenú v objednávke / zmluve. Dodávateľ je povinný udržiavať poistenie najmenej v dohodnutom rozsahu počas celej doby trvania zmluvy – t. j. až do doby uplynutia záruky za akosť a vysporiadania všetkých dovtedy prípadne Objednávateľom reklamovaných vád Diela. Poistná zmluva nesmie obsahovať ustanovenia vylučujúce zodpovednosť plnenia poisťovne (tzv. výluky z poistenia) s výnimkou výluk zodpovedajúcich výlukám štandardne uplatňovaným vo vzťahu k obdobnému predmetu poistenia na trhu poskytovania poistných služieb v České republice. Ak to bude Objednávateľ požadovať, je Dodávateľ povinný dať posúdiť svoje poistné zmluvy poisťovaciemu maklérovi určenému Objednávateľom. Kópia platnej poistnej zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Objednávateľom a bude odovzdaná Objednávateľovi v elektronickej podobe pred podpisom Zmluvy.
2)Ak Dodávateľ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúceho odseku a nebude udržiavať poistnú zmluvu po dohodnutú dobu v platnosti, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20.000,- Kč za každý začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
VII. Ostatné dojednania
1)Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
2)Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy sa nedotýka nárokov Objednávateľa, ktoré majú zostať v platnosti aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy; najmä sa netýka nároku Objednávateľa na zmluvnú pokutu a nároku na náhradu škody.
3)Ak je výsledkom Diela akékoľvek autorské dielo, Dodávateľ týmto poskytuje Objednávateľovi bezodplatné a nevypovedateľné oprávnenie na výkon práva duševného vlastníctva (licenciu) a právo užiť autorské dielo na akýkoľvek účel, v neobmedzenom rozsahu a spôsobom podľa uváženia Objednávateľa, vrátane prípadnej zmeny a úpravy či akéhokoľvek zásahu do autorského diela. Rovnaké práva podľa tohto odseku prináležia aj Investorovi Stavby.
4)Zmluvné strany vylučujú ustanovenie § 2609 OZ o svojpomocnom predaji a Dodávateľ teda nie je oprávnený za žiadnych okolností na predaj Diela alebo akýchkoľvek jeho častí. Zmluvné strany dojednávajú za porušenie tohto ustanovenia zmluvnú pokutu vo výške ceny každej svojpomocne predanej časti Diela podľa oceneného SP navýšenú o 25 %, pričom okrem tejto zmluvnej pokuty má Objednávateľ nárok na náhradu škody v plnej výške. Aplikácia ustanovenia § 2050 OZ sa vylučuje.
5)Počas realizácie Diela nie je Dodávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený:
a)na miesto realizácie Diela umožniť prístup zástupcom médií (vrátane sociálnych médií) či akokoľvek inak umožniť zástupcom médií vyhotovenie akejkoľvek dokumentácie z miesta realizácie Diela;
b)poskytovať médiám (vrátane sociálnych médií) akékoľvek vyjadrenia, fotografie, videá či akékoľvek iné informácie v akejkoľvek podobe týkajúce sa Diela alebo jeho realizácie. Zmluvné strany sa dohodli, že pre každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti Dodávateľa podľa písmena a) alebo b) tohto odseku má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- Kč. Na účely tohto ustanovenia sa za písomnú formu považuje aj výmena e-mailových správ.